Проект договора подряда на ремонт крыши 2я редакция

ПРОЕКТ

Договор подряда № 01

г. Чудово                                                                                                                            Дата

ОАУСО «Чудовский комплексный центр социального обслуживания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Куприяновой Татьяны Андреевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________в лице ________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1  ПОДРЯДЧИК обязуется, выполнить работы по устройству и частичному капитальному ремонту  крыши на объекте здания ОАУСО «Чудовский комплексный центр социального обслуживания» по адресу: Новгородская область, Чудово, ул. Новгородская, д. 5

1.2     Работа, предусмотренная п. 1.1. настоящего Договора, выполняется в соответствии с дефектной ведомостью и утвержденной сметой, являющейся неотъемлемой частью данного Договора.

1.3     Работа считается выполненной после подписания акта выполненных работ ЗАКАЗЧИКОМ.

2.      Стоимость работ и порядок расчетов

2.1     Общая стоимость работ, выполняемых ПОДРЯДЧИКОМ, составляет 277602 руб. (двести семьдесят семь тысяч шестьсот два рубля 00 копеек).

2.2     Форма оплаты - безналичный расчет.

2.3     Установленная в п. 2.1. сметная стоимость может быть изменена в случае увеличения или уменьшения объемов работ и в случае применения материалов Заказчика и оформлена дополнительным соглашением к данному Договору.

2.4       Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется предоставить до “___” апреля 2017г.  аванс в размере 138,800 тысяч рублей (сто тридцать восемь тысяч восемьсот рублей . (50% от сметной стоимости),

2.5     Окончательный расчет за выполненные работы в размере 50% от сметной стоимости Заказчик производит перечисляет в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта выполненных работ.

3.      Сроки выполнения работ

3.1     Начало работ – ___.04.2017 г.

3.2     Окончание работ – ___.05.2017 г.

3.3     Сроки выполнения работ подлежат уточнению в следующих случаях:

- при возникновении дополнительных работ, неучтенных в сметной документации;

- при нарушении ЗАКАЗЧИКОМ п. 2.2. настоящего Договора, сроков перечисления денежных средств;

- при не предоставлении Заказчиком фронта работ.

4.      Права и обязанности сторон

4.1     ЗАКАЗЧИК

4.1.1. Вправе осуществлять контроль за ходом и качеством работ без права вмешательства в хозяйственную деятельность ПОДРЯДЧИКА.

4.1.2. Представитель ЗАКАЗЧИКА вправе приостановить выполнение работ ПОДРЯДЧИКОМ путем письменного предписания в случае нарушения технологии строительных работ, использования ПОДРЯДЧИКОМ непригодных или некачественных материалов и при иных обстоятельствах, грозящих годности или прочности выполняемых работ.

4.1.3. В течении 3-х дней после извещения или получения письменного уведомления ПОДРЯДЧИКА об окончании работ осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работ и иных недостатков в работе немедленно заявить об этом ПОДРЯДЧИКУ, с составлением Акта.

4.1.4. Оплатить работу по цене и в порядке, предусмотренным разделом 2. настоящего Договора.

4.2 ПОДРЯДЧИК

4.2.1 Обеспечивает качество используемых материалов, оборудования, технологию производства работ в соответствии с действующим ТУ, СНиП и другими государственными нормами и стандартами, а также обеспечивает соблюдение на объекте требований техники безопасности труда и пожарной безопасности при производстве работ.

4.2.2. Устраняет за свой счет недостатки, выявленные ЗАКАЗЧИКОМ при производстве работ.

4.2.3. Выполняет все работы, предусмотренные Договором, в полном соответствии со сметой и строительными нормами и правилами, и сдает ЗАКАЗЧИКУ в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

4.2.4. Вправе приостановить производство работ при отсутствии финансирования, письменно известив об этом ЗАКАЗЧИКА.

5.      Ответственность сторон

5.1. Виновная сторона возмещает другой стороне убытки, связанные с ненадлежащим исполнением своих договорных обязательств в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Гарантия на выполненные работы составляет 3 года. ЗАКАЗЧИК обязуется устранить выявленные в процессе эксплуатации дефекты и устранить их в течение 10 календарных дней.

5.3.Стороны по настоящему договору освобождаются от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, подтвержденных официальными органами.

6.      Порядок сдачи и приемки работ

6.1     ПОДРЯДЧИК в соответствии с требованием настоящего Договора передает ЗАКАЗЧИКУ результат работы, оформленные актом приемки-сдачи выполненных работ.

6.2     ЗАКАЗЧИК обязан в течении 3-х дней после окончания работ принять выполненный объем работ. При обнаружении отступлений или недостатков в работе ЗАКАЗЧИК обязан заявить об этом ПОДРЯДЧИКУ с указанием сроков их устранения без дополнительной оплаты.

6.3     При возникновении между ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ споров и разногласий, которые могут возникать, подлежат урегулированию путем переговоров, а при не достижении согласия, решаются в Арбитражном Суде г. Великий Новгород.

7.      Прочие условия

7.1     Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, причем каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

7.2     Неотъемлемой частью Договора является смета стоимости расходов на выполненные работы. /смета № 01/

8.      Адреса и банковские реквизиты

ЗАКАЗЧИК: ОАУСО «Чудовский комплексный центр социального обслуживания»

174210, Новгородская область, г. Чудово, ул. Новгородская, д. 5, ОГРН 1025300720950, ИНН 5318004895, КПП 531801001, ОКПО 35737412, р.с. 40603810800514329300 СПБ ф-л ЗАО «БИНБАНК кредитные карты» г. Санкт-Петербург, БИК 044030713, к.с. 30101810000000000713

ПОДРЯДЧИК:

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:           

Директор ОАУСО «Чудовский КЦСО»  __________________ Куприянова Т.А. «___» апреля 2017 г.    

 

Подрядчик:  ______________________ ФИО «___» апреля 2017г.